每日最新情感日志速递平台 第一时间了解互联网的新鲜句子。

韩金河与北京市丰台区长辛店镇沙巴体育辛庄村民委员会建设工程施

发布时间:2018-08-05 17:59 类别:六合彩计划

  此裁判文书仅用于崇法认证律师参考进修如需查看详情请下载崇法APP进行律师认证下载崇法APP

  通俗用户点击查看原文>

  北京市丰台区人民法院

  民 事 判 决 书

  (2015)丰民初字第09790号

  被告韩金X,男,1957年5月30日出生。

  被告北京市丰台区长辛店镇辛庄村民委员会,居处地北京市丰台区辛庄。

  法定代表人石凤刚,主任。

  委托代办署理人孙晓宗,北京市中淇律师事务所律师。

  被告韩金X与被告北京市丰台区长辛店镇辛庄村民委员会(以下简称辛庄村委会)扶植工程施工合同胶葛一案,本院受理后,由代办署理审讯员张萌独任审讯,公开开庭进行了审理。被告韩金X,被告辛庄村委会之委托代办署理人孙晓宗到庭加入诉讼。本案现已审理终结。

  被告韩金X诉称:2008年4月6日,原被告两边告竣书面和谈:由被告承建辛庄村道路革新施工,次要内容为修道路铺方砖及方砖两侧水泥地面。原被告口头和谈北京奥运会揭幕前落成。2008年4月7日开工,同年7月28日落成,自落成日起被告多次要求被告赐与验收,但被告直至同年12月26日才赐与验收,经验收本工程及格率100%。验收过程未计较方砖接缝面积,原辛庄村村长郭金×与被告口头和谈最终结算时计较接缝面积及污水井、自来水井施工费。2008年6月28日被告领取工程款12万元,2009年1月23日领取4万元,2015年1月23日两边最终结算,结算价为167369.5元,此中7369.5元被告于2015年4月7日领取。被告对最终结算价款不予承认,来由:被告以方砖单面子积乘以方砖数量计较施工面积,未将方砖接缝面积计较在内,经我方测算,施工面积应为4131.792平方米,被告尚欠我方15494.22元未付;因被告供应方砖不及时,形成我方窝工,被告未将窝工费用120750元领取我方;施工过程中,被告同意将原自来水井、污水井降至合适标高,被告未将此部门施工费25375元及材料费10150元领取我方。综上,因两边就工程结算一直协商不成,我方现诉至法院,请求依法判令:1、被告领取我方修路铺方砖费用15494.22元,窝工费用120750元,自来水井、污水井人工费25375元,材料费10556元;2、被告领取过期付款利钱,以172175.22元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率计较,自2008年12月26日起计较至款子现实给付之日止;3、被告领取我开具发票的费用11000元;4、被告承担诉讼费用。

  被告辛庄村委会辩称:分歧意被告诉讼请求。被告所述修路现实具有,两边在2008年12月26日曾经就工程款进行结算,对施工面积进行测量,被告所主意的结算方面的争议曾经跨越诉讼时效,就该项请求被告已丧失胜诉权。方砖没有被告所述的尺寸,砖缝也不是被告所述的大小。窝工费一项,被告主意不合适常理,且不具有窝工。被告所述自来水井、污水井的密度亦过大,不合常理。2008年施工不只被告一小我。

  经审理查明:2008年4月6日,辛庄村村委会内设机构辛庄村村委会分析管理办公室(甲方)与韩金X(乙方)就北京市丰台区南营村路面软化工程签定《和谈书》,商定:“为了搞好新农村道路革新,辛庄公司村委会,委派辛庄村综治办公室监视办理”,“一、甲方要求乙方在修道路铺方砖时,方砖下面必需用1比6的水泥沙灰铺平砸实,施工费每平米30元钱,沙子由乙方本人采办,水泥按甲方指定处所去买,要求水泥矿32.5号水泥,甲方只供应方砖”,“二、金沙彩票导航网甲方要求乙方在打方砖两侧面水泥地面时,地面厚度不得低于12公分,水泥面硬度要达到c10号水泥,水泥按甲 http://screenhead.net/liuhecaijihua/5263/


你可能喜欢的